技术服务合同版协议书

技术服务合同版协议书必备14篇。

当今社会，大众的法治观念和法治意识不断增强，合同占据了我们生活或工作的一大部分。签合同一定不要签与法律法规相抵触或是显失公平的合同，写合同要注意什么？本文的主旨是探讨与“技术服务合同版协议书”相关的话题，以下为我们提供的参考信息仅供参考不得盲目信赖！

技术服务合同版协议书(篇1)

依据中华人民共和国民法典的规定， (以下简称甲方)与 (以下简称乙方)就项目的水资源论证技术咨询服务，经协商一致，签订本合同。

一、咨询的内容、形式和要求，

1、根据建设项目水资源论证管理办法的规定要求，受甲方委托，乙方负责完成 项目水资源论证工作。

2、乙方按国家有关法规和技术规范，在甲方提供的资料基础上，通过项目现状分析、取水水源论证和用水合理性论证、退(排)水情况及其对水环境和其他用水户权益的影响分析等，提出项目允许取水量意见及水资源保护措施等。

3、咨询最终成果以 项目水资源论证报告书(表)形式交付甲方，并通过水行政主管部门的审查。

4、甲乙双方在签订本合同，且甲方向乙方提供所需资料之日起，乙方应在 日之内编制完成本项目环境影响报告书(或表)，并报送水行政主管部门审查。

5、通过审查后，乙方应在 日之内提供给甲方水资源论证报告书(或表)报批稿壹式 份。

二、履行期限、地点和方式，

本合同自20 年 月 日至20 年 月 日在武汉履行。

本合同的履行方式，乙方按照甲方要求提交水资源论证报告书(表)。

自合同签订之日起，乙方按合同要求开展水资源论证工作，按时向甲方提交水资源论证报告书(表)。

三、甲方的协作事项，

在本合同生效后五个工作日 (时间)内，甲方应向乙方提供下列资料和工作条件，

1、完成本项目水资源论证所需资料，现场踏勘和监测所需工作条件。

2、资料包括，工程项目建议书批复或其他立项材料、选址意见书及红线附图、可行性研究报告或初步设计方案及批复等。经审查后，乙方应在甲方出具的材料清单上盖章确认。

3、现场踏勘，甲方须在本合同生效后五个工作日内，为乙方踏勘现场和监测提供条件，了解项目有关情况。

其它，

四、技术情报和资料的保密，

本项目的资料及成果归甲方所有，乙方对资料及成果负有保密责任，未经甲方许可，不得将其用于其它场合，在乙方向甲方正式提供水资源论证报告书(或表)报批稿时应将资料归还甲方。

五、审查方式，

水资源论证报告书(或表)按照本合同第一项相关要求编制完成后，由水行政主管部门通过采用专家评审方式进行审查，由评审专家组出具项目评审意见作为审查证明。

六、费用及其支付方式，

(一)本项目总费用， 元(人民币)。

(二)支付方式(采用以下第 种方式)，

①一次总付， 元，时间，

②分期支付， 元，时间，合同签订后 日内;

元，时间，报批稿提交后 日内。

③其它方式，

(三)在甲方付款的同时，乙方应开具相应金额的正规发票。

七、违约金或者损失赔偿额的计算方法，

违反本合同约定，违约方应当按民法典第一百一十三条、第一百一十四条及其相应的规定承担违约责任。具体如下，

(一)乙方违约责任，①非甲方原因，乙方未能按合同约定提交环评报告，甲方有权利要求乙方按每逾期一天赔偿总费用的0.5‰，逾期【】天以上，甲方有权单方解除本合同，乙方应退还甲方已支付的所有款项，并向甲方支付总费用【】%的违约金;②若乙方造成涉及甲方商业秘密的项目基础资料外泄，则乙方承担相应的法律责任。

(二)甲方违约责任，若甲方逾期付款，则每逾期一天按总费用的0.5‰向乙方支付违约金。

八、争议的解决办法，

在本合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决。双方协商不成的，选择采取以下第 种方式解决，

(1)提交 仲裁委员会仲裁。

(2)依法向人民法院提起诉讼。

九、其他约定，

1.本合同一式六份，双方各执三份，经甲乙双方签字盖章后正式生效，双方履行完本合同规定的责任和义务后，合同终止;

2.本合同包括附件，

附件一 项目委托任务书

附件二 项目组人员表

附件与本合同具有相同的法律效力。

(以下无正文)

委 托 方(甲 方)名称(或姓名)(签章)

法定代表人(签章)委托代理人(签章)

联 系 人(签章)

住 所

(通讯地址)

电 话 邮政编码

开户银行

帐 号

受 托 方(乙 方)名称(或姓名) (签章)

法定代表人(签章)委托代理人(签章)

联 系 人

住 所

(通讯地址)

电 话 邮政编码

开户银行

帐 号

技术服务合同版协议书(篇2)

技术服务项目：____________________

委托方：(以下称甲方)____________

法定代表人：______________________

法定地址：________________________

邮政编码：________________________

联系电话：________________________

服务方：(以下称乙方)___________

法定代表人：______________________

法定地址：________________________

邮政编码：________________________

联系电话：________________________

____________年_________月_______日

序文

鉴于甲方(委托方)需要就_________技术项目由乙方(服务方)提供技术服务;鉴于乙方愿意接受甲方的委托并提供技术服务;根据《中华人民共和国合同法》有关技术合同的规定及其他相关法律法规的规定，双方经友好协商，同意就以下条款订立本合同，共同信守执行。

正文

第一条服务项目名称

1、1服务项目名称是指技术服务合同所涉及到的技术标的项目的全称。本合同的技术服务项目名称为：(本合同所涉及到的技术服务项目的名称)

1、2技术服务合同的项目名称应使用简明、准确的词句和语言反映出合同的技术特征和法律特征，并且项目名称一定要与内容相一致，尽量使用规范化的表述，如关于______技术的技术服务合同或技术培训合同或技术中介合同。

1、3鉴于我国技术服务业的具体情况，技术服务合同的种类繁多复杂，法律上具体规定名称的，只有技术培训合同和技术中介合同。但技术服务的范围远不限于此，凡是当事人之间订立的需要用科学技术知识解决特定技术问题的合同，大都属于技术服务合同。

第二条技术服务内容、方式和要求

2、1技术服务合同的标的体现为技术工作成果，主要有产品设计、工艺编制、工程计算、材料配方、设备改造、制定企业技术改造方案、提出改善经营管理、计算机程序设计和检索、复杂的物理测试及化学测试、生物测试、复杂的产品或材料性能的分析鉴定、其他科学研究、技术开发、技术转让、工业化试验和生产活动中完成的特定技术工作、以及技术培训和技术中介合同。服务方可就上述技术服务内容向委托方提供技术服务。

2、2技术服务的方式主要是指完成技术服务工作的具体做法、采用的手段和方式。双方约定服务方可以通过产品设计、工艺编制、非常规理化测试分析、企业技术改造、材料鉴定分析、专业技术人员的培训、技术中介活动等方式来提供技术服务。

2、3技术服务的要求是指完成特定技术服务项目的难度、具体的技术指标、经济指标以及实施效果。例如，为引进技术设备的安装、调试以及关键部件的消化吸收，通过技术服务，使技术设备能够达到某一种技术生活水平和某种标准。

第三条履行期限、地点和方式

3、1本合同的履行期限是指本合同从开始履行到履行完毕的具体时日，以及分阶段履行的各阶段的起止时日。双方约定各自的履行期限为：(如委托方协作事项应在______日内完成;服务方应在本合同生效后______日内完成技术服务项目等。)如双方未约定履行期限，义务方可以随时履行，权利方也可以随时要求对方履行但应给对方必要的准备时间。

3、2本合同的履行地点可以由双方约定在委托方所在地，也可以约定在服务方所在地，或者双方同意的其他地点。如果约定不明确，则推定在委托方所在地履行。

3、3本合同的履行方式可以约定以工艺产品结构的设计、新产品、新材料性能的测试分析、新型或者复杂生产线的调试、非标准化的测试分析以及利用技术和经验为特定技术项目服务等方式来完成。

第四条工作条件和协作事项

4、1工作条件和协作事项是指为了使服务方顺利开展服务工作，委托方应向服务方提供必要的工作条件和技术背景资料等。

4、2委托方应协作的事项主要有以下几个方面：

(1)向服务方阐明所要解决的技术问题的要点，提供有关技术背景材料及有关技术、数据、原始设计文件及必要的样品材料等;

(2)根据服务方的要求补充说明有关情况，追加有关资料、数据;

(3)提供给服务方的技术资料、数据有明显错误和缺陷，应及时修改、完善;

(4)为服务方开展服务工作提供场所和必要的工作条件。

4、3双方约定委托方应向服务方提供以下技术资料和数据：(委托方应提供的技术背景材料和有关技术、数据)

4、4双方约定委托方应向服务方提供以下工作条件：(委托方应提供的工作条件，如场所、交通、食宿等)

4、5以上协作事项应约定的明确具体，要尽量写明提供资料及工作条件的具体时间、内容、数量、方式和要求等。

第五条技术情报和资料的保密

5、1本合同内容如涉及国家安全和重大利益需要保密的，应在合同中载明秘密事项的范围、密级和保密期限以及各方承担的保密义务。

5、2委托方提供的技术资料、数据需要保密的，应当在合同中约定保密范围和期限。合同没有约定的，委托方不得干预服务方引用、发表和向第三者提供。

5、3双方可以约定不论合同是否变更、解除或者终止，合同保密条款不受其限制而继续有效，各方均应继续承担约定的保密义务。

第六条验收标准和方式

6、1鉴于技术服务合同的验收比较特殊，其技术服务成果大都属于软科学范畴，在某种程度上具有无形、不可操作的特点，其验收标准一般无法以硬指标衡量，故双方应本着科学、公正、实事求是的原则，严格按照合同约定的要求进行验收，不能过于苛刻或显失公平。

6、2双方可以在合同中约定对技术服务成果采用鉴定会、专家评估的方式验收，也可以约定由委托方单方认可视为验收通过。但不论采用何种方式验收都应由验收方出具书面验收证明。

6、3如果双方在合同中没有约定验收或评价方法，则按照合同实用的一般要求组织鉴定。

第七条报酬及其支付方式

7、1双方应明确约定服务方提供技术服务所应获得的报酬。在本合同中委托方应向服务方支付报酬______元人民币。

7、2双方约定报酬的支付方式和期限为：(可以约定采用一次总付、分期支付等方式支付，并明确约定支付期限)7、3双方可以约定在合同履行过程中，服务方进行必要的调查研究、分析论证、试验测定活动等经费如果不包含在合同报酬中，其费用应由哪一方支付、支付的金额及方式。

范本四

委托方(以下称甲方)：_________

法定代表人或负责人：_________

服务方(以下称乙方)：_________

法定代表人或负责人：_________

甲乙双方为携手合作，促进发展，满足利益，明确责任，依据中华人民共和国有关法律之相关规定，本着诚实信用、互惠互利原则，结合双方实际，协商一致，特签订本合同，以求共同恪守：

第一条项目名称

_________。

第二条服务内容、方式和要求

1.服务内容：

_________。

2.方式：

_________。

3.要求：

_________。

第三条工作条件：

_________。

第四条报酬及其支付方式：

1.本项目报酬(服务费或培训费)：_________元。

服务方完成专业技术工作，解决技术问题需要的经费，由_________方负担。

2.本项目中介方活动经费为：_________元，由_________方负担。中介方的报酬为：_________元，由_________方支付。

3.支付方式为如下第_________种：

(1)合同生效后_________日内向乙方支付报酬总额的_________%;

(2)合同履行完成后(验收合格之日起)_________日内甲方向乙方支付全部报酬余额。

(3)其它方式：_________。

第五条声明及保证

甲方：

1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

乙方：

1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

第六条甲方的主要义务

1.在合同生效后_________日内向乙方提供下列技术资料、数据、材料、样品：

_________。

2.在接到乙方关于要求改进或更换不符合合同约定的技术资料、数据、材料、样品的通知后_________天内及时做出答复;

3.按约向乙方支付报酬，乙方开户银行帐户为_________。

4.协助乙方完成下列配合事项：

_________。

第七条乙方的主要义务

1.在_________年_________月_________日前完成技术服务工作;

2.依照下列技术经济指标完成技术服务工作：_________;

3.发现甲方提供的技术资料、数据、样品、材料或工作条件不符合合同约定时，应在合同生效后_________天内通知委托方改进或者更换;

4.应对甲方交给的技术资料、样品等妥善保管;在合同履行过程中，如发现继续工作对材料、样品或设备等有损坏危险时，应中止工作，并及时通知委托方;工作完成后应归还上述技术资料、样品，不得擅自存留复制品。

第八条保密条款

双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。

一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

第九条技术成果收益归属

在履行本合同中，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件完成的新的技术成果，属于乙方所有。(注：当事人还可以有其他不同的约定)

第十条甲方的违约责任

1.甲方未按照合同约定提供有关技术资料、数据、样品和工作条件，影响工作质量和进度的，应当如数支付报酬。逾期二个月不提供约定的物质技术条件，乙方有权解除合同，甲方应当支付数额为报酬总额_________%的违约金。

2.甲方迟延支付报酬，应当支付数额为报酬总额_________%的违约金，逾期二个月不支付报酬或者违约金的，应当交还工作成果，补交报酬，支付数额为报酬总额_________%的违约金。

3.甲方迟延接受工作成果的，应支付数额为报酬总额_________%的违约金和保管费。逾期二个月不领取工作成果的，乙方有权变卖、处理工作成果，从获得的收益中扣除报酬、违约金和保管费后，剩余部分返还甲方，所获得的收益不足抵偿报酬、违约金和保管费的，有权请求甲方赔偿损失。

第十一条乙方的违约责任

1.擅自不履行合同，应当免收报酬并支付数额为报酬总额_________%的违约金。

2.未按约定的期限完成工作的，应支付数额为报酬总额_________的违约金。

3.未按质按量完成工作的，应当负责返工改进或如数补。如果给甲方造成损失的，应赔偿损失;

4.在工作时间，发现对方提供的技术资料、数据、样品、材料或工作条件等不符合合同规定，未按约定期限通知委托方，造成技术服务工作停滞、延误或不能履行的，应酌减或免收报酬;

5.在工作期间，发现委托方提供的物品有受损的危险，未按约定期限通知委托方，应对由此造成的损失承担责任。

6.违反合同约定、擅自将有关技术资料、数据、样品或工作成果引用，发表或提供给第三人，应支付数额为报酬总额_________%的违约金。

7.对甲方交付的样品，材料及技术资料保管不善，造成灭失、短少、变质、污染或者损坏的，应赔偿损失。

第十二条验收标准和方法

1.验收时间：_________;

2.验收地点：_________;

3.验收标准：本合同约定的各项技术指标;

4.验收方法：由甲方组织有关同行业专业技术人员验收，写出验收报告;

5.验收费用由_________方负担。

第十三条保证期为_________(年/月)。在保证期内发现服务质量缺陷的，乙方应当负责返工或者采取补救措施。但因甲方使用、保管不当引起的问题除外。

第十四条不可抗力

本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。

如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在_________天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。

第十五条通知

1.根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等方式)传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。

2.各方通讯地址如下：_________。

3.一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_________日内，以书面形式通知对方;否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任。

第十六条争议的处理

1.本合同受_________国法律管辖并按其进行解释。

2.本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：

(1)提交_________仲裁委员会仲裁;

(2)依法向人民法院起诉。

第十七条解释

本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。

第十八条补充与附件

本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

第十九条合同效力

本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力;合同副本_________份，送_________留存一份。

委托方(盖章)：_________服务方(盖章)：_________

负责人(签字)：_________负责人(签字)：_________

开户银行：_________开户银行：_________

帐号：_________帐号：_________

委托方担保人(盖章)：_________服务方担保人(盖章)：_________

地址：_________地址：_________

负责人(签字)：_________负责人(签字)：_________

开户银行：_________开户银行：_________

帐号：_________帐号：_________

_________年____月____日_________年____月____日

签订地点：_________签订地点：_________

[技术服务合同范本]

技术服务合同版协议书(篇3)

甲方：________________________________

乙方：电子商务证书认证中心有限责任公司

一、服务内容：

1、乙方作为权威的、公正的第三方机构，为甲方所发放的电子证书主要是用于在网上作业中的身份识别和信息加密。乙方所发放的证书只能用于在网络（eeaeEae）上标识用户身份，各应用系统可以根据该功能对其进行定义。

2、乙方受理甲方电子证书的申请，为甲方签发、更新、废除、冻结、解冻、恢复或重发电子证书等服务。

3、乙方委托证书受理点进行甲方的信息录入、身份审核和证书制作工作。甲方在申请电子证书时应遵守各证书受理点的规程和办理手续。

二、服务方式：甲方在使用证书时如遇到问题，可以随时向乙方或昆山技术服务中心进行咨询和要求解答。服务时间：周一至周五8：00—17：00服务热线：昆山服务热线：

三、电子证书收费标准：收费标准（请在框中打勾）：

1、□：70元年，另外50元硬件费，共计：120元，续费：70元年服务项目：

（1）本地窗口服务（江苏CA在____市行政服务中心设立CA服务窗口为CA证书用户提供证书解锁、新办、注销、更改信息、咨询等服务）

（2）58小时电话服务（提供每周5个工作日不含周六、周日a；每天8小时电话服务

（3）根据使用说明自行安装

2、□：650元年，包括硬件费，续费：600元年服务项目：

（1）本地窗口服务（江苏CA在____市行政服务中心设立CA服务窗口为CA证书用户提供证书解锁、新办、注销、更改信息、咨询等服务）

（2）免介质费

（3）培训服务（为办理江苏CA证书用户提供培训服务）

（4）首次使用上门安装，保证一台电脑可以正常使用

（5）724小时电话服务（提供每周每天24小时电话服务）

（6）724小时上门服务，当电话无法解决时，可以提供____区上门服务（乡镇单程超过20公里，需支付50元车费）。

（7）只要公告结束前1小时提交问题，保证在公告结束前完成投标，否则退当年服务费

四、违约责任：

1、乙方不得无故结束对甲方的服务。甲方有权向乙方或电子证书的业务应用部门投诉乙方的服务质量，乙方对投诉的问题经查实确认后及时将处理结果通知甲方。

2、甲方的名称、地址、电话、税务登记号等客户信息发生变更等情况，应及时通知乙方。凡因甲方提供客户资料不详，不准确或有变化却没有及时通知乙方，所产生的后果由甲方自行承担。

3、由于以下情况造成电子证书无法正常使用，乙方只负责恢复电子证书的正常使用，不承担由此造成的损失：

（1）甲方操作人员误操作；

（2）甲方硬件及软件环境不能达到电子证书的使用要求；

（3）计算机感染病毒；

（4）不可抗力（如突然停电、自然灾害、硬件损坏等原因）。

4、乙方不负责解决因网络运营商和业务应用系统终端服务器原因造成的使用问题。

5、甲方必须妥善保管乙方所签发的电子证书和密码，不得泄漏或交付他人。如因故意、过失导致他人知道或被盗用、冒用、伪造或者篡改的，甲方自行承担一切责任。

6、证书存储介质如果因甲方的保管或使用不当而导致遗失、损坏等，则甲方必须重新申领并交缴纳介质费用。

7、乙方对以下情况之一，有权主动废除所签发的证书：新的密钥对替代旧的密钥对；申请初始注册时，提供不真实材料；没有按规定缴纳证书费用，或者其它相关费用；违反国家法律或者其它规章制度，不应签发电子证书的；有盗用、冒用、伪造或者篡改他人证书的；证书持有者不履行或已经不能履行安全电子业务应承担责任和义务的；其他情况。这些情况可以是因为法律或政策的要求乙方采取的临时作废措施。

8、乙方承诺在现有的技术下，由乙方签发的电子证书不会被伪造、篡改。如果发生甲方电子证书被篡改、伪造，一经确认，乙方承担相应的赔偿责任。

五、双方约定事项：

1、本协议自甲、乙双方签字之日成立，自甲方一次性支付完首年度费用之日起，乙方即开始提供服务。甲方应每年按时向乙方支付当年的服务费用，否则乙方将停止对甲方提供服务，由此产生的后果由甲方自行承担。

2、本协议涉及的服务项目不发生变动时，只需续缴服务费，不用重新签订，服务有效期以证书为准。

3、当甲方停止服务需求时应与乙方办理书面手续，否则乙方将依照原协议执行。

4、本协议未尽事宜，甲、乙双方协商补充，经双方签字确认为本协议组成部分。

5、在本协议执行过程中发生争议，甲、乙双方友好协商解决。当事人不愿协商、调解解决或协商、调解解决不成的，双方商定提请乙方所在地司法机关裁决。

六、本协议自甲乙双方法定代表人（或授权人）签字（或盖章）并加盖公章之日起生效。

甲方（盖章）：______________________法定（授权）代表人（签字）：______________________

签订时间：__________年__________月__________日

乙方（盖章）：______________________法定（授权）代表人（签字）：______________________

签订时间：__________年__________月__________日

技术服务合同版协议书(篇4)

合同登记编号：____________

委托人:__________________________

受托人:__________________________

签订地点：________省_______区

签订日期：________年_________月_________日

有效期限：___年___月___日至___年___月___日

依据《中华人民共和国民法典》的规定，合同双方就项目的技术服务

经协商一致，签订本合同。

一、服务内容、方式和要求：

二、工作条件和协作事项

三、履行期限、地点和方式：

本合同自___年___月___日至___年___月___日

在___________履行。

本合同的履行方式：___________________

四、验收标准和方式：

技术服务或者技术培训按标准，采用方式验收，由____方出具服务或者培训项目验收证明。本合同服务项目的保证期为______，在保证期内双方权利、义务另行商定。

五、报酬及其支付方式：

本项目报酬______元。

本项目中介方活动经费______元，_______支付。中介方的报酬________元，由_________支付。

支付方式

①一次总付：____元，时间：__________

②分期支付：____元，时间：__________

③其他方式：________________________

六、违约金或者损失赔偿额的计算方法：违反本合同约定，违约方应当按照《中华人民共和国民法典》有关条款的规定，承担违约责任。

违反本合同第_____条约定，方应承担以下违约责任：_______________

违反本合同第_____条约定，方应承担以下违约责任：_______________

其它：_______________________

七、合同争议的解决方式：在履行本合同过程中发生的争议，当事人双方可以通过和解或者调解解决。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，采用以下第种方式解决。

双方同意由仲裁委员会仲裁。

向人民法院起诉，约定________人民法院管辖。

①被告住所地②合同履行地③合同签订地

④原告住所地⑤标的物所在地

八、其他：

本合同书标有※号的合同条款按填写说明填写

委托人:__________________________

受托人:__________________________

签订日期：________年_________月_________日

技术服务合同版协议书(篇5)

项目名称：___________________________

签订时间：___________________________

签订地点：___________________________

有效期限：___________________________

委托方(甲方)： ____________________

住所地：_____________________________

法定代表人：_________________________

项目联系人：_________________________

联系方式：___________________________

通讯地址：___________________________

电话：_______________________________

传真：_______________________________

电子信箱：___________________________

受托方(乙方)： ____________________

住所地：_____________________________

法定代表人：_________________________

项目联系人：_________________________

联系方式：___________________________

通讯地址：___________________________

电话：_______________________________

传真：_______________________________

电子信箱：___________________________

本合同甲方委托乙方就_____________项目进行___________的专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条 甲方委托乙方进行技术服务的内容如下

1.技术服务的目标：______________________________________________________

2.技术服务的内容：______________________________________________________

3.技术服务的方式：______________________________________________________

第二条 乙方应按下列要求完成技术服务工作

1.技术服务地点：_____________________________________;

2.技术服务期限：_____________________________________;

3.技术服务进度：_____________________________________;

4.技术服务质量要求：________________________________;

5.技术服务质量期限要求：__________________________。

第三条 为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项

1.提供技术资料;

(1) _________________________________________________;

(2) _________________________________________________;

(3) _________________________________________________;

(4) _________________________________________________。

2.提供工作条件;

(1) _________________________________________________;

(2) _________________________________________________;

(3) _________________________________________________;

(4) _________________________________________________。

3.其他：________________________________________________________________

4.甲方提供上述工作条件和协作事项的时间及方式：__________________________

第四条 甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为

1.技术术服务费总额为：______________________________;

2.技术术服务费由甲方____________(一次或分期)支付乙方。

具体支付方式和时间如下;

(1)._________________________________________________;

(2)._________________________________________________;

(3)._________________________________________________。

乙方开户银行名称、地址和账号为：

开户银行：__________________________________________

地址：__________________________________________

帐号：__________________________________________

第五条 双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下

甲方：

1.保密密内容(包括技术信息和经营信息)__________

2.涉密人员范围：________________________________

3.保密期限：____________________________________

4.泄密责任：____________________________________

乙方：

1.保密密内容(包括技术信息和经营信息)__________

2.涉密人员范围：_________________________________

3.保密期限：____________________________________

4.泄密责任：____________________________________

第六条 本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在日内予以答复;逾期未予答复的，视为同意

1._________________________________________________;

2._________________________________________________;

3._________________________________________________;

4._________________________________________________。

第七条 双方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成果进行验收

1.乙方完成技术服务工作的形式：__________________________________________

2.技术服务工作成果的验收标准：__________________________________________

3.技术服务工作成果的验收方法：__________________________________________

4.验收的时间和地点：____________________________________________________

第八条 双方确定

1.在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术服务工作成所完成的新的技术成果，归_______(甲、双)方所有。

技术服务合同版协议书(篇6)

合同编号：

项目名称：

委托方(甲方)：

受托方(乙方)：

签订时间： 年 月 日

签订地点：

有效期限：

技术服务合同

委托方(甲方)：

住 所 地：

法定代表人：

项目联系人：

联系方式：

通讯地址：

电 话： 传 真：

电子信箱：

受托方(乙方)：

住 所 地：

法定代表人：

项目联系人：

联 系 方 式：

通讯地址：

电 话： 传 真：

电子信箱：

本合同甲方委托乙方就 项目进行 的专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

人力不可抗拒事故 如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙 2 方。

第一条 甲方委托乙方进行技术服务的内容如下：

1.技术服务的目标： 。

2.技术服务的内容： 。

3.技术服务的方式： 委托有偿服务 。

第二条 乙方应按下列要求完成技术服务工作：

1.技术服务地点： ;

2.技术服务进度： ;

3.技术服务质量要求： 按时、保质，最终得到水行政主管部门的有关批复;

4.技术服务质量期限要求： 。

第三条 为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：

1.提供技术资料：

(1)项目水保方案委托书 ;

(2)该项目的立项批复 ;

(3)该项目的项目的可研报告或初设文件 ;

(4)与项目有关资料及光盘 。

2.提供工作条件：

(1) ;

(2) ;

(3) ;

(4) ;

3.其他： 。

4.甲方提供上述工作条件和协作事项的时间及方式： 。

第四条 甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为：

1、本项目水土保持方案报告编制费参照国家计委、建设部《计价格【20__】10号》和有关收费规定，结合项目实际情况经双方商定，水土保持方案编制费和评审费总包干价为人民币 万元(含评审费及会务费)。方负责协助，会务费和评审费等费由乙方支付。送审结算时。

保修 本工程服务器硬件免费保修期为一年，二个月内提供免费技术支持，在保修期内该系统一旦发生故障时，甲方通知乙方，乙方在接到通知24小时内赶到现场处理，如故障原因为系统质量问题引起的，由乙方无偿进行维修;如故障原因由甲方造成的，乙方只收取工本费。由人为因素及不可抗拒自然力造成的损坏(如雷击、水灾、战争等)由甲方承担所有费用。系统终身保修，只收取工本费。

2、合同签订后甲方向乙方支付贰万元的编制服务费作为预付款;方案通过有关部门审定并下达批复(或审定意见)，结算经甲方审定后，甲方在 日内向乙方一次性支付完费用。

违约责任 甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。

3、双方委托银行代付代收有关费用。

第五条 结算时间和报审约定及资料要求

1、结算时间：工作成果得到行政主管部门批复。

2、资料要求：结算单(由评估单位编制盖章、甲方审核盖章)、合同、评估报告行政主管部门的批复文件(复印件)。

解决争议的方式 甲乙双方发生争议后应当友善协商解决。协商不成的可以向乙方地仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决无异议的，对仲裁裁决不服的。

第六条 双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

甲方：

1.保密内容(包括技术信息和经营信息)： 。

2.涉密人员范围： 。

3.保密期限： 。

4.泄密责任： 。

乙方：

1.保密内容(包括技术信息和经营信息)： 乙方须对甲方提交的工程文件保密，如因乙方泄密给甲方造成损失的由乙方赔偿责任。

本合同甲方委托乙方就项目进行的专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议。

2.涉密人员范围： 。

3.保密期限： 。

4.泄密责任： 。

第七条 本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在 日内予以答复;逾期未予答复的，视为同意：

条 本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在 / 日内予以答复;

1. ;

2. 。

第八条 双方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成果进行验收：

1.乙方完成技术服务工作的形式： 向业主提交合格的《报告书》。

2.技术服务工作成果的验收标准： 符合国家有关法规及规定。

3.技术服务工作成果的验收方法：达到水行政主管部门的有关评审要求。乙方对其报告的真实性合法性负责，如因乙方的工作成果错误，给甲方造成损失的，由乙方承担全部赔偿责任。

条 双方确定，在本合同有效期内，甲方指定 为甲方项目联系人，乙方指定乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任:一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。

第九条 双方确定：

1.在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果，归 方所有。

2.在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归 方所有。

第十条 双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：

1.乙方未按合同约定时间交付完整报告，费用结算时减收编制服务费 万元，除无条件在约定时间内返工完毕并达到评审要求外，费用结算时还应减收编制服务费 万元。逾期交付工作成果超过10天，甲方有权解除合同，因乙方原因导致甲方解除合同的。

根据《中华人民共和国合同法》等现行法律法规，本着自愿、平等、诚实信用的原则，双方就______设备缺陷管理系统技术服务项目事宜，协商一致，签订本合同。

2.甲方未按合同约定时间提供工作用基础资料，交付工作成果时间相应延长，甲方未按合同约定时间支付相应款项，每日按应付款的万分之五支付违约金。

本合同服务项目的保证期为壹年，自项目通过最终验收之日起计算。保证期间如发现服务质量有缺陷的。

第十一条 双方确定，在本合同有效期内，甲方指定 为甲方项目联系人，乙方指定 为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：

卫生部国际紧急救援中心（地址：以下简称甲方）是卫生部直接领导下的非营利性事业单位，受卫生部医政司委托，组建国际紧急救援网络，组织、协调全国涉外医疗救援工作，通过与国内外保险公司合作，为在中国港、澳、台同胞及外籍人士提供医疗救援服务。以下简称乙方）是由各施⒆灾吻、____市卫生厅（局）推荐，甲方审核认定承担涉外医疗救援任务的网络医院，双方本着平等互利、救死扶伤的原则。通过友好协商。

1. 协商处理合同约定事项 ;

2. 。

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方，未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

等。

第十二条 双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同。

1.发生不可抗力;

2. 。

第十三条 双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第 1 种方式处理：

承诺担保伤患者救治和住院治疗免押金及向乙方结算还款手续的责任，及时将前往乙方就医的伤患者的基本信息、费用担保额度，用传真的形式告知乙方。

1.提交南宁仲裁委员会仲裁;

2.依法向人民法院起诉。

第十四条 双方确定：本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：

1. ;

2. 。

第十五条 与履行本合同有关的下列技术文件，经双方以 书面 方式确定后，为本合同的组成部分：

1.技术背景资料： ;

2.可行性论证报告： ;

3.技术评价报告： ;

4.技术标准和规范： ;

5.原始设计和工艺文件： ;

6.其他： 。

第十六条 本合同一式 份，甲方 份，乙方 份，具有同等法律效力。

第十七条 本合同经双方签字盖章后生效。

甲 方： (盖章)

法定代表人/委托代理人： (签名)

2年 月 日

甲方开户银行名称、户名和帐号为：

开户银行：

户名：

帐号：

乙方： (盖章)

法定代表人/委托代理人： (签名)

年 月 日

乙方开户银行名称、户名和帐号为：

开户银行：

户名：

账号：

统一社会信用代码(税号)：

技术服务合同版协议书(篇7)

3.1 技术服务费用

3.1.1 技术服务费用

（1）每月应向乙方支付技术服务费合计人民币    元。技术服务费用包括项目设施配备、一次性费用等其他费用。如双方无另行约定，则甲方不再另行支付乙方其他费用。

（2）双方可根据实际使用情况对通信技术服务进行变更，变更后的价款结算以双方签字或盖章的补充协议为准。

3.1.2 计算方式

（1）甲乙双方确认，甲方每月应向乙方支付技术服务费合计人民币    元。每月技术服务费用=（实际接受服务天数/当月天数）×月服务费。

（2）每月技术服务费用，即乙方向甲方提供相关技术服务在一个计费周期内（每月一日至当月三十日或三十一日）的费用。

3.2 付款方式

3.2.1 经甲方按国家标准测试验收合格且双方书面确认后    个工作日内，甲方应向乙方支付当月技术服务费用。

3.2.2 除第一期外，甲方应在次月    日前向乙方支付上月技术服务费用。

3.3 指定收款账号

指定收款账号：        

开户行：        

户名：        

3.4 发票

乙方应于甲方付款前向甲方提供正规足额增值税专用发票，否则甲方有权相应延后付款。

发票项目为：        

开票信息如下：

户名：        

纳税人识别号（税号）：        

开户银行及账号：        

地址及电话：        

技术服务合同版协议书(篇8)

合同编号：建字( )第 号

项目名称： 工程技术服务

甲方：

乙方：

工程技术服务合同书

甲方(委托方)： 乙方(受托方)： 根据《中华人民共和国合同法》之规定，就 工程建设项目的技术服务工作内容，经甲、乙双方共同商定达成如下协议，共同恪守践行。本协议总金额______%，计______美元，在乙方派出的专家到北京后，甲方凭收到下列单据。

一、工程服务职责

①帮助甲方组织指导规划、设计的整体构想与图纸的完成。

②解决工程建设中的技术问题。

③完善并督促施工管理中的相关事宜。

二、工作岗位

本协议总金额7%，计 美元在乙方完成技术咨询服务并提交正式的技术咨询报告后，甲方凭收到下列单据。

三、甲乙方职责

1、甲方要为乙方安排好相应的工作场所、创造工作环境。

2、甲方要根据乙方所需选派相应的工程人员，协助工作。

3、甲方要积极支持乙方工作，求大同存小异，及时解决出现的矛盾纠纷，保证工作顺利进行。

4、乙方要根据工作需要，全力协助配合甲方完成既定目标任务。

5、乙方在工作中发现问题要及时向甲方汇报，及时沟通尽快解决，不能让问题成堆。

四、服务费用

1、乙方工作期间的所有食宿、差旅、交通费(含配备工作车辆、司机) 通讯费、办公费均由甲方负责，费用为实报实销，发票下账。本协议总金额5%，计 __________美元，在乙方派出的专家到后，甲方凭收到下列单据。本协议总金额7%，计 美元在乙方完成技术咨询服务并提交正式的技术咨询报告后，甲方凭收到下列单据。派出技术咨询专家的名单应事先征得甲方同意。

2、乙方工资的相应补助。

①工资按月计，每月 元

②工地补助计，每月 元

③生活补助计，每月 元

④上述三项不含税费。

3、工作期间福利待遇按国家规定，由甲方根据需要发放。

4、乙方每月视工作需要有相应的休息日。

五、服务期限

②终止期限视工程具体建设完后另议确认。

六、甲乙双方互助互利、认真落实，共同遵守合同条款，双方均不得违约。

七、其他未尽事宜由双方另行协商，按补充文件签约并实施。

八、本合同一式三份，由甲方(甲方财务、办公室)乙方各执一份，签约后合同可生效。

甲 方： 乙 方：

日 期： 日 期：

住 址： 住 址：

电 话： 电 话：

技术服务合同版协议书(篇9)

王长伟与张海茹技术服务合同纠纷一案

辽宁省沈阳市中级人民法院

[20xx]沈民四知初字第193号

原告：王长伟。

委托代理人：王荔枝，辽宁同文律师事务所律师。

被告：张海茹。

委托代理人：陈兆剑，辽宁同方律师事务所律师。

原告王长伟与被告张海茹技术服务合同纠纷一案，原告于20xx年11月27日向本院起诉。本院依法组成由民事审判第四庭审判员王晓航担任审判长并主审，代理审判员王晶、徐文彬参加评议的合议庭。原告王长伟及委托代理人王荔枝、被告张海茹及委托代理人陈兆剑到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

原告诉称：20xx年12月23日，原告与被告签订了《注射用哌拉西林钠唑巴坦钠补充规格技术服务协议》，约定被告为原告提供注射用哌拉西林钠唑巴坦钠申报生产前的技术服务，原告给付相应的服务报酬。合同签订后，原告依约履行了给付全部报酬款的义务，但被告却以不负责任的态度，不履行合同约定义务，致使原告的合同目的无法实现，给原告造成了巨大的经济损失，双方多次协商未果。故请求法院判令：1、解除原、被告之间签订的《注射用哌拉西林钠唑巴坦钠补充规格技术服务协议》；2、被告赔偿因违约给原告造成的经济损失28,640元；3、诉讼费由被告负担。

原告为支持其诉讼请求，向本院提交了以下证据：

1、《技术服务协议》，证明原、被告签订了技术服务合同及被告负有的合同义务；2、被告提供的申报资料，证明被告提供的技术服务资料不完整，没有电子图谱，缺少可追溯性关键信息，原告无法通过国家药监局的核查，合同目的无法实现；3、录音资料三份，证明原告就缺少实验数据的电子图谱问题多次与被告协商,被告回答自相矛盾并且没有明确答复，被告不履行合同约定义务；4、原告损失明细，总计28,640元，其中给付合同款20，000元，支付省药监局检验费8，640元，证明原告的损失数额。

被告张海茹辩称：1、原告所诉事实及理由并非是案件的事实。被告接受原告的委托提供药品申报生产前的技术服务工作，被告依合同约定进行了药品研制，完成并提交了全部药品申报资料及试验原始记录，指导厂家生产出送检样品，并且研发的药品已经通过国家药监局的技术审评，申报资料全部合格。2、原告没有按合同约定支付技术服务费，已支付的技术服务费作为案外合同的履行款。原告不履行合同约定的与省药监局、国家药检所沟通的义务，被告均代其履行，原告存在违约行为。3、原告要求赔偿经济损失的诉讼请求应予驳回。被告已经完成合同约定的全部义务，不存在违约的情形，原告在诉状中称被告不履行合同义务与事实不符。合同目的未实现系原告的违约行为造成。4、被告同意原告解除合同的诉讼请求。

被告为支持其答辩意见，向本院提交了以下证据：

1、《技术服务协议》，证明原告、被告双方存在技术服务合同关系；2、全部申报资料，证明被告完成药品的研制；3、药品注册申请受理通知书，证明被告完成了合同约定的申报生产前的技术服务，证明原告未履行合同约定的向省药监局申请生产的义务，由被告代为履行；4、药品研制情况核查报告表，证明被告完成的药品研究试验全部合格；5、药品注册检验抽样记录单，证明被告履行了约定的指导生产送检样品的义务，证明原告未履行与省药监局的现场核查义务，由被告代为履行；6、送检样品，证明被告履行了指导生产送检样品的义务；7、检验合同书，证明原告未履行向省药检所提交送检样品的义务及联系代工厂家的义务，由被告代为履行；8、检验报告，证明被告指导生产的送检样品合格；9、关于提请修订药品质量标准、药品说明书和包装标签的通知，证明国家技术审评工作结束，申报资料合格；10、注射用哌拉西林钠唑巴坦钠说明书、包装标签的修订及说明，证明被告履行了合同约定的与国家药监局的沟通工作；11、审评进度审查，证明被告已全部履行合同约定的申报生产前的技术服务并且全部合格；12、国家发改委文件，证明由于药品降价，原告不继续履行义务。

经审理查明：20xx年12月23日，原告与被告签订了《注射用哌拉西林钠唑巴坦钠补充规格技术服务协议》，约定：原告委托被告就注射用哌拉西林钠唑巴坦钠补充规格（1.125g）项目，按《药品注册管理办法》的有关规定，完成申报生产前的技术服务，并支付相应的技术服务报酬。原告负责支付药品的申报所需费用，包括药检所的检验费、省级和国家食品药品监督管理局的审评费用；负责省药监局、省药检所的沟通工作及相关费用；负责联系申报生产的厂家、购买制备送检样品所需的原辅料并支付加工费；负责按时支付被告技术服务报酬。被告负责品种的申报情况、原料生产厂家的调研工作，负责制剂工艺研究、质量研究、稳定性研究的试验工作，质量标准的起草，负责指导厂家生产合格的送检样品，负责联系药理毒理等试验。负责申报所需要的全部资料的整理，负责国家药监局的沟通工作及相关费用。被告收到第一笔试验费一个月内提交申报生产的资料及试验原始记录，并到厂家工艺交接。技术服务费总额为2万元，合同签订起一周内一次性支付被告。原告不履行本合同中规定的责任及未能在省药监局、省药检所通过审查，应当承担违约责任，承担方式为：原告已付款，被告不退还，合同终止。被告不履行本合同规定的责任及未能在国家药品食品监督管理局取得生产批件，应承担违约责任，承担方式为：原告已付款，被告扣除必要试验消耗后，余额退还原告，合同终止。合同签订后，原告给付被告合同款2万元，被告在合同上注明合同款已全收到。被告进行了药品的研制工作，整理了申报资料，并指导原告委托的申报厂家沈阳中国医科大学制药有限公司（以下简称医大制药公司）生产出送检药品。医大制药公司向辽宁省药监局进行了涉案药品的申报。20xx年12月31日辽宁省药监局下发了涉案药品注册申请受理通知书，同时下达了药品注册现场核查通知书，并随后出具了《药品研制情况核查报告表》。该报告表记载了试制原始记录符合要求、试制设施适应、样品试制数量满足研究需要、检验原始记录符合要求、检验仪器适应。20xx年1月17日辽宁省药监局对涉案药品进行了抽样检验，20xx年3月28日辽宁省药品检验所出具了《检验报告》，检验结论涉案药品符合国家药品标准检验的规定。之后，辽宁省药监局将申报资料、核查报告等报送给国家药监局进行审批。20xx年3月6日国家药监局药品审评中心开始对涉案药品进行技术审评，20xx年7月18日国家药监局药品审评中心向医大制药公司下发了《关于提请修订药品质量标准、药品说明书和包装标签的通知》，该通知中记载医大制药公司申报的涉案药品，注册申请的技术审评工作已结束，并通知医大制药公司对药品质量标准、说明书和包装标签等进行修订。经查询国家药监局网站，涉案药品处于正在进行审批阶段。另查，原告向省药监局支付了检验费8640元。

技术服务合同版协议书(篇10)

甲方： 联系人： 上级主管： 法人代表： 地址： 邮编： 电话： 传真： e-a：

乙方： 联系人： 上级主管： 法人代表： 地址： 邮编： 电话： 传真： e-a：

为了共同促进发展，甲乙双方经友好协商，就乙方成为律师网（甲方）推荐律师，达成以下约定：

一、甲方权利与义务：

1、甲方负责承担乙方在甲方网站个人主页的设计与制作、内容的维护与宣传。

2、甲方负责在律师联盟推荐律师专区显著位置对乙方进行宣传（请选择：□照片名字□名字）。

3、为乙方提供网上专用账户用于信息咨询与发布。

4、将有关的咨询及委托及时转至乙方在律师网的账户。

5、定期组织律师间的交流活动。

6、开通乙方发展的律师网会员帐号，并提供相关协助服务。

7、甲方有权对乙方与律师网有关的咨询代理业务进行核查，并保留取消乙方作为律师网推荐律师资格的权利。

二、乙方权利与义务：

1、在联盟专区挂乙方介绍，包括照片、简历、经典案例介绍、联系方式等。

2、在律师联盟推荐律师专区进行宣传（请选择：□照片名字□名字），扩大知名度。

3、乙方在甲方网站拥有一专门咨询账户。

4、所有公开咨询，乙方都可以参与解答，发布自己的观点和看法，从而提高自己；对于指定咨询，只有所咨询的律师可以进行解答。

5、乙方自己发展的律师网单位会员，可提取会员费用的50%作为收益（以律师网名义签订服务协议），如需发票，需加付发票总额10%给乙方。

6、乙方需提供劳动争议案件代理经验相关证明或经过甲方相关培训。

7、认真做好律师网的会员咨询服务，并保证回复合情合理。

8、全面、及时、认真地处理聘请律师意向。

9、维护律师网的声誉，积极参加甲方组织的各项公益活动。

三、在登记并支付了年费之后，乙方即可获得“推荐律师”服务，费用为人民币________元整。甲方在收到乙方款后，向乙方提供合法有效的发票。

四、合同期限自________年____月____日至________年____月____日止。合同期限届满前一个月，如双方均无提出异议，本合同自动重复顺延。

五、合同未尽事宜，可由甲、乙双方另行协商解决，并由双方授权代表签署补充合同，作为本合同的组成部分，并与本合同具有同等效力。

六、凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应友好协商解决，协商解决不成的，由市仲裁委员会仲裁。

七、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等效力。本协议一式两份，经双方签字盖章后生效（传真件有效）。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

签约代表：_______________________签约代表：_____________________

地址：________________________地址：_______________________

电话：________________________电话：_______________________

传真：_______________________传真：_______________________

e-a：________________________e-a：_________________________

技术服务合同版协议书(篇11)

委托方(甲方)，

承揽方(乙方)，

本着平等互利的原则，就甲方委托乙方承揽“晚会”活动灯光、音效等设备布置及操作，签定如下协议，

一、活动内容等

1、活动内容，“ 主题推广活动晚会”

2、活动时间， 年 月 日

3、活动地点， 大酒店3楼多功厅

4、参加人数，约 人左右

5、布置时间， 年 月 日

二、乙方提供服务内容及费用(见附件清单)

三、费用支付方式，

1、总费用， 元(大写，人民币 元整)

2、支付方式，合同签字之日起，即付演员费用的50%， 元(计人民币 元整)，演员费用尾款活动当天即付清 元(计人民币元整)，其它设备租赁按合同执行完毕后，甲方在收到收据后1个月内付清除演员部分的全款即 元(大写，人民币 元整)。

四、双方责任义务，

1、甲方负责与主办方的沟通、协调;

2、乙方负责服务项目的设备、运输及服务，按时保质完成。所有设备搭建在4月17日14，00前准备完毕，以便主办方进行彩排。音响灯光等设备操作人员在活动前即17，00全部现场到位，准备就绪。

3、乙方在运输、搭建及服务过程中，维护酒店方设备、装修等，若因乙方原因破坏酒店设备等而引起的赔偿及责任，由乙方承担。

4、乙方在服务过程中，保证服务质量，音乐播放、灯光投影等使用按流程表提前准备到位，保证应有专业水准及现场执行的顺畅，如因乙方原因造成活动现场出现问题，甲方有权追究其责任并要求赔偿。

5、节目流程甲方提前一天通知乙方，如有节目大变动，甲方在活动前提前通知乙方，其他细节现场微调。

五、甲、乙双方不得单方面原因终止合作协议，若单方面终止合同，别守约方造成经济损失及其它，违约方必须根据守约方实际损失情况，向违约方支付合理赔偿或其它。

六、乙方按合同履约完毕后，甲方应及时付款。

七、任何一方违反合同，若协商不成，可向合同签署地经济合同仲裁机关申请仲裁或向人民法院起诉。

八、本协议一式两份，双方各执一份。甲、乙双方盖章签字后生效。如有未尽事宜，双方协商再定，可签定补充合同，与原合同同具法律效力。

甲方，乙方，

代表，

签定日期，年月日

签定日期，年月日

代表，

技术服务合同版协议书(篇12)

农产品种植技术服务合同

甲方：_________

乙方：_________

本农产品种植技术服务合同由上列各方于_________年_________月_________日在_________订立（本合同适用于_________地区引种_________株以上、建立成规模种植基地_________亩以上的客户）。

双方经协商一致，达成农产品种植技术服务合同，合同如下：

第一条甲方向乙方提供二年嫁接种苗共_________株、其中_________株、_________株、_________株，单价_________元，总价_________元，_________提货。

第二条甲方每年举办三次技术班，乙方可选派_________人免费参加。培训内容包括：栽种、育苗、剪枝、病虫害防治、田间管理、加工等。食宿、交通由乙方自理。

第三条甲方设专家热线，由著名专家免费提供技术咨询。

第四条乙方有重大技术难题，甲方可派专家现场免费指导解决。差旅费由乙方承担。

第五条技术服务费：每亩_________元／年。年技术服务费合同签订时即付。

合同期限：_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

第六条陈述和保证

6．1甲方的陈述和保证。甲方向各方陈述和保证如下：

（1）品种纯正；

（2）苗株平均80公分；

（3）检疫手续齐全；

（4）均系二年生秋季嫁接种苗；

（5）按技术规范种植，成活率80％以上；

（6）包三年挂果、五年盛果。

（7）其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司；

（8）其有权进行本合同规定的交易，并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本合同；

（9）本合同自签定之日起对其构成有约束力的义务。

6．2乙方的陈述和保证。乙方向各方陈述和保证如下：

（1）其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司；

（2）其有权进行本合同规定的交易，并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本合同；

（3）本合同自签定之日起对其构成有约束力的义务。

第七条违约责任

7．1甲方的责任

（1）如甲方未能履行保证义务，乙方有权要求索赔。不符前四项，由甲方按种苗价的一倍予以补偿；不符第五项，由甲方按缺苗实数补齐_________％额（乙方以死苗株为据）。不符第五项，如确因甲方过错，甲方每亩一次性赔偿_________元。

（2）如果甲方违反其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务，而使乙方遭受损失，则乙方有权要求甲方予以赔偿。

7．2乙方的责任

（1）如果乙方违反本合同未支付服务费，则按逾期天数每天罚款_________元给甲方。但无论如何，罚款金额不超过应付技术服务费金额的_________％；

（2）如果乙方违反其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务，而使甲方遭受损失，则甲方有权要求乙方予以赔偿。

第八条保密

一方对因本次农产品种植技术服务而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

第九条补充与变更

本合同可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与合同具有相同法律效力。

第十条不可抗力

任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

第十一条争议的解决

本合同适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。

技术服务合同版协议书(篇13)

甲方： (以下简称“甲方”)

乙方：(以下简称“乙方”)

技术咨询服务合同最新范本（通用12篇）技术咨询合同在技术领域内具有自己特定的调整对象，即合同当事人在完成一定的技术项目的可行性论证、技术预测、专题技术调查、分析评价报告等科学研究活动中产生的民事法律关系。

双方就工程的技术咨询服务，达成以下协议书：根据《合同法》等有关法律、法规的规定，就乙方为甲方提供教育信息咨询事宜。

一、甲方请乙方就工程提供技术咨询服务，乙方愿意提供这样的服务。甲方为乙方提供就下列项目的教育信息咨询服务：对公司的员工进行教育分析、学习规划、择校问题及高效率完成得出诊结论分析。

三、乙方的责任如下：

1.乙方应于 年 月 日派遣 名身体健康、能够胜任工作的设计师到甲方指定现场工作。

2.乙方专家应到现场考察，并正确、全面地解答甲方人员提出的咨询问题，绘制所需图纸。

3.乙方的设计师在工地进行技术咨询服务的时间为(包括，每周工作六天。

4.乙方的设计师在工地工作期间应遵守国家的法律和甲方提出的合理规定。

四、甲方的责任范围：

1.考虑到本协议第二条所规定的乙方所提供的咨询服务，甲方支付给乙方一笔总费用，其金额为 元(大写)。顾问方进行调查研究、分析论证、试验测定的经费为________元，由______方负担。

2.为乙方设计师提供在工地的食、宿和报销工作需要的交通费。

3.提供工作必须的技术资料、图纸和技术文件。

五、费用的支付

双方签订合同后，甲方支付乙方费用总额的50%，装修工程竣工并验收合格后一周内结清剩余费用。

法定代表人(签字)：_________　法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日　_________年____月____日

技术服务合同版协议书(篇14)

委托方：__________________

受托方：__________________

甲方委托乙方就__________________相关网络运行提供维护服务，双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同遵守。

一、服务内容包括：网络的维护;广域网和网络核心设备的维护;_________的核心网络;为甲方相关人员提供培训服务;提供技术支持和技术顾问服务;提供甲方长期现场运行维护服务;提供________________现场服务;____________________________、

二、服务范围包括

三、有效期为：________年________月________日到________年________月________日。

全部服务期结束前________个月内，双方友好协商签署下一个服务期协议。

四、甲方职责：负责提供服务内容实施过程中所需的相关资料;负责提供乙方在本服务实施过程中所必需的工作场所、设备等;负责配合乙方协调相关单位实施本合同约定的服务内容;________________________________________________、

五、乙方职责：负责按照相关技术标准规范、保质、按时的完成各项服务内容。协调广域网的线路服务商保证主干网畅通，保证相关网络稳定。根据甲方需要，负责对甲方人员进行培训;指定项目负责人，并成立相应的技术支持队伍负责网络技术及运行维护服务。向甲方提供相关技术文档和操作手册。保证在实施服务时，不得侵害其他第三方的软件著作权、财产权和名誉权。否则乙方应承担由此产生的一切后果，甲方不承担任何责任。________________________________________________________________________________、

六、乙方技术支持队伍应根据甲方的需求在______________内进行相关网络运行维护。

七、具体服务实施前，乙方应提交详细的工作计划、工作进度和经费预算报甲方确认。

八、具体服务实施后，乙方提交验收申请报告，由甲方代表签字验收，并由________审核确认。

验收文件作为服务费结算的依据。

九、乙方根据甲方需求进行人员培训。

十、培训人数、课程安排等由双方根据具体需求协商制定。

十一、培训的场地及设备由甲方提供。

十二、服务费用构成：__________

十三、本协议所涉及的费用每______________结算一次。

十四、结算时间到期前_______个工作日，乙方向甲方提交_______的实施服务的明细表和汇总表，经甲方审核后确认相关费用，报甲方_______审核。

十五、服务过程中，如遇服务内容增加或变更导致的费用增加或变更，由双方指定代表签字确认后，与下一结算期间产生的费用合并计算。

十六、在甲方确认_______服务内容和费用概算后的_______个工作日内，由甲方一次性支付给乙方。

十七、除不可抗力因素外，由于乙方自身原因造成工期延误，每延期一天，乙方应承担该项服务费用_______/日的违约金，并赔偿甲方由此造成的损失，违约金可以从服务费用扣除。

十八、因乙方未能按时完成合同，在甲方发出催办通知书之日起_______日内，乙方仍未能完成的，甲方有权解除合同，甲方由此产生的一切损失由乙方承担。

十九、甲方无正当理由不能按约付款，延期超过_______个工作日后，乙方有权要求甲方支付服务费用_______/日的滞纳金，因付款拖期而造成的工期延误乙方不承担责任。

二十、其他违约行为，按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国著作权法》、《计算机软件著作权保护条例》和相关法律法规的有关规定执行。

二十一、协议的任何一方因战争、火灾、水灾、台风、地震等不可抗力的因素而无法履行其义务时，本协议履行期限将延长与上述事故持续时间相等之日数。

二十二、因不可抗力导致无法履行义务的一方应在不可抗力发生之日起_______个工作日内书面通知对方。

二十三、因不可抗力导致无法履行义务的一方应于该不可抗力事件终止或排除后_______个工作日内书面通知对方。

二十四、如不可抗力影响协议履行超过_______天，双方应就协议的进一步履行与否进行磋商并达成一致。

二十五、本服务合同未尽事宜的处理，由双方协商，并以补充协议或会议记录经双方签字确认同意后，方能生效。

双方在更换全权代表时，须在_______个工作日内以正式书面形式通知对方。

二十六、在执行服务合同过程中发生任何纠纷均需通过双方协商解决。

协商不成的，按下述第_______种方式解决

提交_______仲裁委员会仲裁;

依法向人民法院提起诉讼。

二十七、在仲裁或诉讼期间双方应继续履行服务中不属于纠纷范围的义务。

二十八、本合同由双方代表于_______年_______月_______日签字生效。

二十九、本合同用中文制成一式四份，甲方、乙方各执两份，具有同等法律效力。

三十、本合同的所有附件及工作过程中形成的文件、会议纪要等均为本合同不可分割的部分，并与本合同具有同等法律效力。

如合同附件中的条款与协议条款的相关内容相冲突时，以本协议条款为准。

三十一、所有关于本合同条款的修改、补充、变更，需经双方协商并制作书面补充协议，双方签字盖章后方能生效，补充协议作为本合同不可分割的一部分，具有与本合同相同的法律效力。